浙江招标网

本招标项目 (略) 兴善公路（晋阳西路至浙苏省界段）工程（K * + * .3~K * + * .0)（项目代码： *** - * - *** ）已由 (略) (略) 以善发改设计[ * ]8号文批准建设，施工图设计文件由嘉善 (略) 善交设计〔 * 〕3号 文批复，项目业主为嘉善银展 (略) 。建设资金来源：业主自筹。

(略) 条件， (略) ，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见 (略) 公 (略) 网站（http:/ *** ）。

2.1 招标项目的建设地点：本工程位于 (略) 西塘镇。

2.2 建设规模：

项目为 (略) 兴善公路（晋阳路至浙苏省界段）先行启动段，起点位于开源大道交叉口，起点桩号 K * + * .3，终点位于外浜桥桥头前，终点桩号 K * + * 。路线全长 * .7米，设大桥 * . * 米/1 座。

2.3 技术标准：

项目采 (略) 颁布的《公路工程技术标准》（JTGB * - * ）规定双向 * 车道 * 级公路技术标准，设计车速 * 公里/小时，横断 (略) 市道路工程设计规范。路面设计轴载为 BZZ- * KN，桥梁设计荷载为公路-I 级，最高通航水位为 1. * 米。

2.4 计划工期：本工程施工计划工期6个月，施工缺陷责任期2年（自实际交工之日起计算）。

2.5 招标范围：设计范围内的路基路面、桥涵、交安设施及其他工程等（详见工程量清单）。

2.6 标段划分：本工程设 * 个标段。

2.7 主要结构形式：

1. 路基。路基宽 * 米，路幅布置为 3 米中央分隔带+2*2*0.5 米路缘带+2*3*3. * 米行车道+2*0.5 米护栏+2*2.5米非机动车道+2*2. * (略) 道。 * 般段路基采用宕渣填筑，最小填筑厚度为 * 厘米，桥头路基采用泡沫混凝土填筑。

2. 路面。新建段路面结构为 4 厘米 SMA- * (SBS 改性)+5厘米 AC- * C(SBS 改性)+7 厘米 AC- * C(SBS 改性)+ * 厘米水泥稳定碎石基层+ * 厘米水泥稳定碎石底基层。拼宽段原路面结构铣刨 * 厘米后加铺 * 厘米水泥稳定碎石基层，面层同与新建段 * 致。

3. 桥梁。红菱塘桥长 * . * 米，跨径 5* * 米，宽 * .5米。上部结构为预应力砼小箱梁，下部结构为柱式墩台、钻孔灌注桩基础。

2.8 概算造价：本项目总投资为 * 4. * 万元，本次招标单项合同估算价为 * 万元。

3. (略) 要求各投标人应具有独立法人资格，须具备公路工程施工总承包 * 级（含）以上资质，且具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人若为公路工程施工总承包 * 级及以上资质，还应列 (略) 网站(Http:/ *** )全国 (略) 信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

3. (略) 公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同 * 人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同 * 标段的投标。

3.5未被“信用中国”（www.credi *** ）列入“失信惩戒”记录。

4. (略) 资格后审， (略) 报名，凡有意参加投标者，请于 * 日至 * 日上午9： * 时止，通过 (略) 公 (略) 管理系统（网址：http:/ *** ）自主报名；

4. (略) 文件及电子清单（如有）和施工图纸通过 (略) 公 (略) 管理系统（网址：http:/ *** ）在报名后根据 (略) 下载，下载时间为 * 日至 * 日上午9： * 时止；

4.3招标文件和施工图纸发售价：免费。

4.4投标人在制作过程中若遇问题可与 (略) 公 (略) (略) 联系（咨询电话：（Tel） *** 5, *** ）或 (略) 公 (略) 建设工程窗口：许主任 *** 。

5.1 招标 (略) (略) 踏勘并不组织召开投标预备会。

投标人如 (略) (略) 踏勘（ (略) 费用及安全责任由 (略) 承担），如有疑问可以在 (略) 公 (略) 管理系统（网址：http:/ *** ）向招标人提出。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 * 日上午9： * 时止，投标人应将投标文件递交至 (略) 公 (略) * 楼交易 * 室（ (略) 魏塘街道环北西路 * 号）

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

(略) 在 (略) 公 (略) 网站（http:/ *** ）上发布。

注：1、投标人应在“第 * 章 投标文件格式”的“ * 日以来完成的类似项目情况表”后附：(1)中标通知书复印件；(2)合同协议书复印件；(3)质量证明文件（由项目发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书 (略) 出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）在“ (略) 省交通运 (略) 诚信信息系统”中公开的含有该系统水印的《主要业绩信息 * 览表》 打印件。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须 * 致，若施工单位名称发生合法变更的，应提供合法变更的有效文件。

如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项 (略) (略) (略) (略) 门出具的证明材料。

2、投标人提供的任 * 项类似项目的《主要业绩信息 * 览表》 (略) 附的业绩证明材料不 * 致，且《主要业绩信息 * 览表》 (略) 附的业绩证明材料有不满足资格审查条件（业绩最低要求）的，资格审查不予通过，并报相应交 (略) 门按 (略) 处理。

投标人在“ (略) 省交通运 (略) 诚信信息系统”中的业绩是否公开以及《主要业绩信息 * 览表》的认定和核实，以投标截止时间为准。

注：投标人无须提供，由招标人通过中 (略) （http:/ *** ）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项 (略) 贿 (略) 查询（ (略) 判决书判决日期为准）。

注：1. 拟委任的 (略) (略) 为的认定：投标人无须提供，由招标人通过中 (略) （http:/ *** ）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项 (略) 贿 (略) 查询（ (略) 判决书判决日期为准）。

2. 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3).在建合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料（证明材料中必须含有业主批复的文件），否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4.“在建合同工程”范围：包括在中华人民 (略) 有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在 (略) 省交通运 (略) 诚信信息 (略) 公开的，可在诚信信息系统 * 览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息 * 览表》打印件。

注：1. 派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员应为承包人自有人员，本表应附投标人其他主要管理人员和技术人员 * 年 * 月至 * 年 * 月连续十 * 个月 (略) 保缴费证明，并加盖缴费证明专用章。

注：投标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备且不允许更换，常规设备以及其他设备在满足工程建设要求的前提下 (略) 考虑。